第一篇：工程内部合作协议书
责任协议书
甲方：江苏伟恒建设集团有限公司
乙方：
乙方担保方：
以甲方名义承接的工程，交由乙方具体负责施工，乙方是在完全理解和接受江苏伟恒建设集团有限公司和业主签订的总包合同各项条款的基础上，甲、乙双方同意就相关内容达成如下协议：
一、甲方责任：
1、负责向乙方提供已有证书等资源，对乙方施工的工程质量、安全、工期进行监督，定期进行检查，发现问题及时提出整改意见和处置决定。
2、负责审核乙方工程量报表、施工组织设计、工程预决算等。
3、向乙方下达甲方质量管理体系和信息化工作要求。
4、负责办理与业主单位、项目部的有关财务手续，监督乙方合理的使用资金。
5、协调与业主单位、监理单位及主管部门的工作关系；负责与业主单位签订合同并督促总包单位履行合约；监督、配合、服务乙方按规范及总包单位、监理的规章制度完成工程项目的实施。
二、乙方责任：
1、乙方为本工程具体 承包责任方和实际施工管理者，全面负责与业主单位签订的承包工程的合同内容或相关条款中甲方承担的责任，甲方与乙方共同承诺业主单位的各项条款均由乙方承担。乙方自行自负盈亏的核算体系，自行
组织项目部管理班子，接受并执行甲方的监督管理和相关规定要求。
2、乙方严格按甲方管理体系的要求，强化工程施工管理，争创文明工地、优质结构等企业业 ……此处隐藏5289个字……此协议作废。
3、 严格服从甲方的管理，执行有关的规章制度，自觉与甲方进行联营合作。
4、 负责因驾驶员操作不当或违章作业所引起事故的一切责任与相关费用。
5、 相关施工和工作人员一律投保。
6、 协助甲方协调好驻地和资源取点及卸点的周边关系。
7、 所有运输车辆一律加盖篷布。
8、 计量正确，确保安全生产，不拖欠工人工资。
9、 保证在甲方发出进场通知书后按要求及时进场。
六、 违约责任：
1、 因甲方资金问题，造成乙方停工、怠工，不能完成预定任务，除工期顺延，甲方赔偿乙方的实际损失。
2、 因工作中出现未能预见的问题，由乙方上报甲方，甲方应在规定之日内解决，否则，造成乙方经济损失由甲方负责赔偿。
3、 在(请勿抄袭好范 文网：wwW.)作业过程中造成的一切事故由乙方负责，如因此事故造成延误工期，由乙方赔偿甲方因误工造成的实际损失。
4、 乙方在规定时间内未有进场，给甲方造成相应的损失由乙方承担相关经济责任，甲方有权按法律追究乙方经济责任，终止与乙方的联营合作。
5、 本合同在执行过程中，任何乙方如有违约，可采取调解、仲裁、直至起诉于施工所在地人民法院。
七、 本协议一式四份，甲乙双方各执两份，协议中未尽事宜，可另立补充条款。
八、 本协议双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法人代表：法人代表：
法人代理：法人代理：
银行账户：银行账户：
联系电话：联系电话：
年月日
